Juridisch

Algemene
voorwaarden.

Versie april 2026

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Vector Bouw BV (hierna: "Vector Groep"), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. UAV 2012

Op alle bouw- en aannemingsovereenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij besluit van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De UAV 2012 is gepubliceerd in de Staatscourant en raadpleegbaar via wetten.overheid.nl/BWBR0031190.

Op verzoek sturen wij een papieren of digitale kopie kosteloos toe.

3. Offertes en aanbiedingen

• Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld
• Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven
• Onvoorziene meerwerk-kosten worden afzonderlijk geoffreerd vóór uitvoering
• Materialen zijn gebaseerd op marktprijzen op offertedatum; prijswijzigingen voorbehouden bij langere doorlooptijden

4. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van onze offerte door opdrachtgever, dan wel door uitvoeringshandelingen die op een overeenkomst duiden.

5. Uitvoering

• Wij voeren werkzaamheden uit volgens de actuele bouwregelgeving (Bouwbesluit) en geldende NEN-normen
• Opdrachtgever zorgt voor tijdige aanlevering van keuzes (tegels, sanitair, etc.) volgens overeengekomen planning
• Vertraging door opdrachtgever kan leiden tot uitloop en daaraan verbonden meerkosten
• Werktijden zijn doorgaans maandag tot vrijdag van 07:30 tot 16:30 uur

6. Betaling

• Betaling vindt plaats in termijnen volgens een vastgesteld betaalschema
• Standaard betalingstermijn: 14 dagen na factuurdatum
• Bij overschrijding zijn wettelijke rente en redelijke incassokosten verschuldigd
• Eigendom van geleverde materialen blijft bij Vector Bouw BV totdat betaling volledig is voldaan

7. Garantie

• Op uitgevoerd werk geldt de garantie zoals bepaald in de UAV 2012
• Verborgen gebreken: 5 jaar (artikel 7:761 BW)
• Constructieve gebreken: 10 jaar (artikel 7:761 BW)
• Op materialen geldt de fabrieksgarantie
• Garantie vervalt bij ondeskundig gebruik, achterstallig onderhoud of door derden uitgevoerde wijzigingen

8. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door onze beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico. Indirecte schade (gevolgschade, gederfde winst) is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

9. Veiligheid & VCA

Wij werken volgens de geldende veiligheidsregels (V&G-plan) en gelden waar van toepassing als VCA-gecertificeerd. Opdrachtgever zorgt voor veilige toegang tot het werk.

10. Geschillen

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Vector Bouw BV is gevestigd, dan wel, indien partijen daarover overeenstemming bereiken, aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

11. Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Op deze voorwaarden is uitsluitend de Nederlandstalige tekst bindend; de Engelse versie is een vertaling ter informatie.